欢迎访问安卓范文网!

标准供电工程施工合同范本4篇

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

  未尽事宜,双方可协商解决,或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。今天小编就给大家整理了标准供电工程施工合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!

  标准供电工程施工合同篇一

  建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本安装工程施工事项协商一致,以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。 第一条 工程概况

  一、工程名称:开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电

  二、工程承包范围:320米电缆敷设(详见《安装工程预算书》)

  三、合同价款:

  本工程包干总造价:贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分(266206.77元)

  第二条 工程期限

  一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计,至工程安装完毕具备验收条件共 60 个工作日。

  二、在施工过程中,如遇下列情况之一,双方应及时进行协商,并以书面形式确定顺延期限。

  (一) 天灾或人力不能抗拒的原因;

  (二) 因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因;

  (三) 供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因;

  (四) 与第三方关系协调不妥而使施工无法继续;

  (五) 其他非乙方原因引起的施工中断。

  第三条 施工准备

  乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底,并负责编制施工方案。

  第四条 物资供应

  本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。

  第五条 结算方式

  原设计图纸如有下列变更,即施工方案不能实施,则按实际发生的工程量结算:

  一、电缆敷设路径走向、长度变更;

  二、10kV线路走向、长度变更;

  三、主要材料、数量或规格变化;

  四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。

  第六条 付款方式

  合同签订后三日内,甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%,计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整(¥:159724.00元),以便乙方购置材料,方能进行施工;安装完毕并经甲方及供电部门验收合格,甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%,计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整(79862.00元)通电运行后七天内,甲方再支付乙方工程款项8%,计贰万壹仟贰佰玖拾陆整(21296.00元),剩余2%(5324.77元)留作质保金,质保期满七个工作日内付清。

  第七条 双方责任

  一、 甲方责任

  (一)甲方应按本合同中的约定及时向乙方支付工程款,如未能按时交付工程款,则不享有乙方提供的任何服务。

  (二)在工作现场积极配合乙方施工,提供必需的施工条件。 (三)公路、人行道开挖高压电缆沟、直埋沟开挖、过路顶管、电缆分接箱安装用地、经过的土地由甲方负责与城建及其他相关部门协调解决;涉及到的任何青苗砍伐、青苗赔偿全部由甲方负责。若因上述原因造成工期延误乙方不负任何责任。

  (四)有权或委托第三方在施工现场监督该项工程建设。 (五)甲方在乙方安装、调试完毕并具备竣工验收条件后,甲方收到乙方验收通知之日起三个工作日内不验收的,视为乙方提供的材料及相关施工质量是合格的,是符合本协议约定要求的。

  二、乙方责任

  (一)乙方承担甲方工程所需安装材料的购置,并负责工程设备安装和调试。

  (二) 协助甲方协调本次工程内容范围内的外线产权方关系。 (三)乙方负责将工程材料安全运抵甲方现场交付验收,并保证设备的原厂随机资料齐全,运输途中的风险由乙方承担。

  (四)该工程经乙方协调供电局有关部门验收后,乙方必须有完整的竣工资料移交甲方。

  (五)在施工、安装、调试和保修期间,应按有关规定严格遵守操作规程,发生的人身和其它意外事故,由乙方自身原因造成的,责任由乙方自负。

  (六)乙方负责自身工作层面安全措施及完工后的清场工作,积极消除事故隐患。

  第八条 工程质量及工程验收

  一、乙方应严格按照设计图纸施工,执行中华人民共和国行业标准的有关规定,并执行现行的国家施工验收规范和质量检验标准。

  二、验收依据

  乙方提交有关的测试报告,经当地供电部门检测合格,甲方予以认可。

  三、质保期:

  本工程质保期为两年,如因质量问题造成的损坏,乙方保修包换(人为和自然灾害造成的损坏不在质保范围)。 第九条 合同有效期限及其它

  一、本合同自双方签订之日起生效。

  二、本合同一式肆份,均为正本,双方各执贰份。

  三、本合同未尽事宜由双方友好协商后另签补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

  甲方名称:(盖章)

  乙方名称:

  代表人:(签字) 开户银行: 银行帐号:

  代表人:(签字) 开户银行: 银行帐号:

  签订日期:

  标准供电工程施工合同篇二

  甲方:_________(以下简称_________)

  乙方:_________

  一、工程名称:_________

  二、工程地点:_________

  三、承包形式:包工包料

  四、工程内容

  五、工程造价

  本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。

  六、双方责任

  1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

  2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

  3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

  4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

  5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

  七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。

  八、安全质量措施费,250kYA及以下为伍百元,315kVA及以上为壹仟元,1000kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。

  九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

  十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

  十一、争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。

  十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。

  甲方(签章): 乙方(签章):_________

  法定代表人(签章):_________ 法定代表人(签章):_________

  委托代表:_________ 委托代表:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  帐 号:_________ 帐 号:

  _________ 电 话:_________ 电 话:_________

  签订时间:_________年___月___日 签订时间: _________年___月___

  协议签订地:_________ 协议签订地:_________

  标准供电工程施工合同三

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  根据甲乙双方共同协商,甲方委托将工,为明确双方责任,分工协作、互相配合、按期完成工程任务,双方同意订立如下条款共同遵守:

  一、工程地点:

  二、承包项目范围:

  1、承包范围:变压器SCB9-400KVA及电缆敷设安装工程、户外路面破复及夯实、高压电缆沟恢复、电缆保护管安装、变压器安装及检测、外线高压电力电缆敷设及检测、高压成套配电柜供应、安装、低压成套配电柜供应安装、配电房设备基础施工、等电位和防雷装置施工及检测、电缆终端头安装安装工程。详细内容见预算书(工程编号: ),经乙方盖章、签字为准。 最终方案工程量以供电局意见为准。

  2、预算书应作为附件附在合同后,该预算书还应经甲方确认,签字为准。

  三、 承包方式和工程造价:

  1、本工程无预付款。 包工包料大包干。即本工程包人工、包辅材、包机械、包运输、包二次搬运、包安装、包系统调试、包安全文明施工、包风险费用、包竣工资料、包验收、包工完场清、包报装、包图纸方案设计及审核等供电局一切费用,不再追加任何费用。

  2、本工程根据国家有关定额收费标准及双方协定进行收费,工程合同定价(含税价)为人民币 ¥ 元,大写元整。最终能优惠的合同价(含税价)。

  四、付款方式:

  主设备进场后三天内,经甲方现场工程师签字认可。甲方支付工程款为合同总价的给乙方,即¥ ;工程完成并经供电部门验收合格通电后七天内,甲方支付工程款到合同总价的给乙方,即¥ ;质保金即¥ ,质保期满二年后七天内甲方一次性支付给乙方。

  五、工程期限:

  工程报装经东莞供电局审批后个工作日内完成安装工程及通电(雨天和特殊情况除外)。

  六、工程验收标准:

  适用本合同的国家标准、规范名称

  (1) 《民用建筑电气设计规范》 (JCJ/T.16-92)

  ( 2 ) 《电气装置安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-82)

  (3) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GBJ 45-82)

  (4) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)

  (5) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GBJ 54-83)

  (6) 《民用建筑照明设计标准》 (GBJ 133-90)

  (7) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)

  (8) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95)

  (9) 《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-94)

  本工程质量由甲方专业工程师和监理工程师检查验收和评定,当乙方对工程质量、数量验收评定有异议时,可申请工程主管质监部门确认。准,乙方应承担如下违约责任:工程质量不合格,乙方应按甲方要求恢复原状,并承担工程总价的 以供电部门验收及通电为标准。

  七、施工管理规范:

  乙方在施工期间,必须遵守国家及地方相关管理法规,适用本合同的管理法规名称:

  1、施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46-88)

  2、建筑机械使用安全技术规程 (JGJ33-86)

  3、建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99)

  4、电业安全工作规程 (DL409-91)

  5、广东省建设工程现场文明施工管理办法

  八、 双方责任:

  1、 甲方权利和责任:

  (1) 甲方提供满足工程施工要求的合法报装资料,并按时按进度支付工程款项。

  (2) 委托专职现场代表( ),检查、监督工程质量;处理施工中的设计、变更,签订等工作。

  (3) 提供必要的施工条件(如水、电及清理土建现场)。及完整的配电房(如电缆沟、土建、照明、门窗等)。

  (4) 自合同签订后四十日内提供配电房的土建工程(包括建房、电缆沟等设施),如配电房推迟,则工期顺延。

  (5) 如因甲方滞后支付工程款造成的停工待料延误工期,由甲方负责,工期顺延。

  (6)、当乙方有下列行为之一的,甲方有权提出批评及限期整改要求,乙方 仍不听劝阻影响工地正常施工及管理者,甲方有权终止合同,清理乙方出场,已完成的工程量按70﹪结算,给甲方造成损失的还应照价赔偿。

  (1)质量达不到合同约定的质量标准;

  (2)不严格按照安全文明施工的有关规定施工;

  (3)拒不服从按照安全文明施工的有关规定施工;

  (4)其他违约行为。

  2、乙方权利和责任:

  (1) 负责工程质量,必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范,保证施工质量并验收合格。

  (2) 查阅施工图纸,提出施工方案,按时完成工期。

  (3) 确保施工安全,并负安全责任。

  (4) 工程在质保期内,质量因乙方问题,由乙方无偿维护;如因甲方人为或其它因素造成质量问题,则由甲方自行负责,也可由乙方有偿维护。

  (5)、质量保证期二年,产品终身跟踪服务。

  (6)、负责承包的工程项目质量达到合同约定的质量标准,并负责该工程资料整理工作,属于乙方原因造成的质量问题,乙方必须立即停工,并返工达到标准和承担因此所发生的费用,若造成工期延误的乙方需承担违约责任;

  (7)、负责承包范围内的严格执行安全文明施工的有关规定,并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的费用;

  (8)、负责维护和保持现场清洁卫生,保证道路畅通,严格遵守政府有关部门和工地现场事故责任和发生的费用;

  (9)、负责工完场清,在乙方承包范围内应清而未清的,如由甲方派人清理的所产生的费用由乙方承担;

  (10)、.乙方在竣工验收后

  (11)、乙方必须遵守《劳动法》规定,安排进场的员工必须购买工伤保险及意外保险;身体健康,有必要时进行体检,对患有慢性病和传染病的人员禁止进场,同时特种工种的要持证上岗,否则造成的后果由乙方自行承担

  九、违约责任:

  (1)甲乙双方必须严格遵守和履行本合同,若由于一方的过错,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过错方承担责任;如属双方过错,应根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。

  (2)甲方未全额付清合同款之前,本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款,乙方有权催收并应向甲方收取滞纳金,滞纳金按天计算,其标准为所欠款项的千分之一。

  (3)、乙方在合同签订后,不得再对合同内容进行分包和转包,否则,甲方有权解除合同,乙方必须无条件退场,并承担由此给甲方造成的损失;

  (4)、乙方在合同签订后,若自身原因无法履行合同内容,必须无条件退场,并承担由此给甲方造成的损失;

  (5)、乙方必须按照投标文件和合同规定的设备(产品)品牌和要求进货,否则,必须无条件按合同的约定更换,并承担由此给甲方造成的损失,甲方有权对乙方按合同规定的设备(产品)价款的10﹪进行罚款;

  (6)、工期每延迟一天或竣工验收合格十天内乙方不能交齐竣工资料,甲方有权对乙方处于每天担合同标的30﹪的违约金,已完工的工程量按50﹪结算

  (7)、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据,如违约在十天内未予答复,视为认可该项索赔。

  十、合同争议的解决方式:在执行合同的过程中如发生争议,双方可协商解决,协商解决不了的,任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。

  十一、补充协议

  未尽事宜,双方可协商解决,或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  十二、验收送电手续按东莞市供电局有关规定办理。

  十三、本合同工程完工,经验收合格及付清全部工程款后,本合同终止,但保修条款继续有效。

  十四、本公司拒收壹仟元以上现金及无抬头支票。

  十五、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

  十六、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  标准供电工程施工合同篇四

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  一.工程地址: 。

  二.工程内容:前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。

  三.委托方式:采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。

  四.工程工期:

  1、开工日期: (以乙方工人开工算起)。

  2、竣工日期:

  五、工程总造价:(人民币)每平方8.5元,面积按照图纸国家统一规范计算。

  六、甲方的权利和义务:

  1.乙方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。.

  2.施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。

  七、乙方的权利和义务:

  1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。

  2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

  3.按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

  八、付款方式:

  1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。

  2.变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

  3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%,等工程完工再付清全部剩款。

  十、违约责任:

  1.合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

  十一、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

  十二、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日


相关文章

1.电力工程施工合同范本

2.供电工程施工合同范本

3.电力安装施工合同范本

4.电力施工合同协议书模板

5.电力施工合同范本

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享