欢迎访问安卓范文网!

通用工程包工合同范本4篇

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

  乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底,严格按国家安全施工规范组织施工,安全防护措施符合国家安全规范标准。今天小编就给大家整理了通用工程包工合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!

  通用工程包工合同1

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  一、工程概况。

  1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、B型住宅楼水电安装工程

  1.1、工程地点:本工程位于丹江口水利枢纽右岸

  1.2、工程内容:水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。

  1.3、承包范围:单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。

  2、开工日期:

  竣工日期:

  总日历日期:

  3、质量等级:国家标准合格等级。

  4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  4.1合同语言:汉语。

  4.2适用法律法规:国家、部门和地方法律、法规。

  4.3适用标准、规范:国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。

  5、图纸。

  5.1图纸提供日期:进入施工现场当日

  5.2图纸提供套数:壹套

  二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。

  1、甲方驻工地代表及委派人员名单:

  2、乙方驻工地代表及委派人员名单:

  3、甲方工作。

  ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求:自施工合同签定之日起1日之内。 2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位,积极协调现场事物。

  4、乙方工作。

  1施工安全防护工作的要求:乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作,在班前必须进行三级安全教育和安全技术交底制度,提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作,按有关规程操作。由于乙方的操作

  2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具,一经发现将立即勒令停止使

  ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元,按项目部要求统一着装,违者每次罚款50元。

  三、工程质量要求及工程施工进度要求

  1、工程质量等级:合格以上标准;

  2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划),及时给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工;若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展需要,在多次劝说和协商无效后,甲方有权立即中止与之签定的各项合同并将其驱逐出场,并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承当并赔偿经济损失,乙方应无条件接受。

  3、检查和返工

  3.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求,以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

  3.2工程质量达不到约定标准的部分,甲方代表和监理工程师一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工,并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。

  四、工程款计价与支付方式。

  1、工程款计价方式:按建筑面积计算每平方米为12元,含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。

  2、工程款支付方式:当单栋结构二层封顶付20%,屋面封顶付20%,室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后,并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%,余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清,以此类推各分项工程支付方式。

  3、工程量的核实确定:乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。

  五、工程款支付及违约责任。

  甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,支付工程价款。

  1、支付方式:现金或转帐支付。

  2、甲方违约责任:甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。

  3、乙方违约责任:乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收,或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况,而发生的一切经济损失,由乙方负责赔偿。

  六、 合同生效与终止。

  1、合同生效时间:合同自双方签字起生效,工程结束余款结清后自行失效。

  2、合同份数:正本贰份,甲方壹份,乙方壹份;副本壹份,用于核算。 合同订立时间:

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  通用工程包工合同2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方姓名; (以下简称乙方)

  1、现将甲方承建的工程基础及主体结构工程木工部分承包给乙方施工,共计建筑面积约 ㎡.

  2、工程地址:

  3、乙方工作内容:模板放样单的提出、模板采购的协助、模板的场内运输、装卸车、配模、下料、安装、加固、拆除、清理、修整、拔钉、刷脱模剂、堆码整齐、阳台及构造柱的予埋件安装,对拉螺栓的制作与拆除,墙体模板钢支撑的制作与安装、临时上人爬梯的制作,预制件模板的制作安装,砼浇捣时的看模、维护,因模板安装不当引起的爆模、漏浆的砼凿除清理。预埋件清单的提供,包模前构件内的垃圾清理,烟道孔门框的制作安装,文明施工及安全标志牌的制作安装,施工图纸、变更联系单及施工组织设计(方案)中由木工施工的全部工作内容(甲方只提供模板、方木、钢管、夹头、模板脱模剂其它一切材料由乙方承担费用)

  4、质量等级:基础及主体合格(以监理及质监站验收为准)。

  5、工作具体要求:乙方应严格按施工规范、质量验评标准及图纸要求进行施工,为确保达到规范及等级要求,木工在模板制作时应做到尺寸准确、模板表面平整光滑,安装时应做到拼缝严密,模板和墙体、柱接触处需用软垫垫上,以防漏浆,模板拼缝大于1mm应用油灰批嵌或粘带贴缝,模板加固牢固,对于在回填土上的立杆支撑系统,底下回填土必须夯实后加垫板,严禁使用砖块充当垫板。砼浇捣时必须有专人值班,看护模板,听从施工员的统一协调调度。

  6、乙方须附带的工具:木工工程须使用的所有工具、用具及施工机械,木作过程所用的劳保用品、手用工具、铁钉、铁丝、模板脱模剂涂刷、电焊条、螺母、垫片、胶水胶带、母线、铅笔、墨汁、(安全帽由公司统一采购乙方承担费用)。

  7、材料的限额领料:乙方有义务使用甲方所提供全部旧木料及周转模板,材料的用料按定额消耗量,超用的材料按市场价赔偿。

  第一章 取费标准

  1、按建筑面积 元/㎡计取单价不得调整.(建筑面积按93定额规定计算)乙方为配合甲方进行零星工程施工的点工工资为大工小工平均 元/小时、待工程完成后一起结算。乙方必须将本班组的记工单在项目部办公室门前公布,便于民工校对。并在月底将记工单交公司成本员。

  2、以上取费标准,均包括定额规定乙方所应计取的各项人工、机械及自带材料等各项费用。

  3、合同价款人民币: 元

  第二章 考核、验收、奖罚

  1、质量:必须达到合格等级的要求,经质监站或监理验收,达不到合格等级的扣罚乙方2元/㎡,并由乙方自行返工,达到合格等级为止,损失材料费、工期应由乙方自行承担。如发生因质量问题引起的返工及使下一道工序人工、材料增加,乙方必须按市场价对人工及材料进行赔偿。

  2、工期:依据甲方下达的总工期计划及阶段计划,经甲方考核、验收,乙方达不到甲方工期考核标准,扣罚乙方 0.5元/㎡。当前道工序班组拖延工期下一道工序班组有义务在项目部统一指挥下及时抢回拖延的工期。

  3、安全:甲方依据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及相应的补充条款,经甲方考核,在合同履行期间内,乙方必须严格按安全协议的内容及安全操作规程施工,如不按规范施工造成安全事故,由乙方负全责。发现不戴安全帽每人罚款10元/次。

  4、标准化、文明施工,甲方依据双方签订的合同的条款,在合同履行期间,对乙方进行考核,乙方必须履行协议各项条款(详见项目部文明标化标准)。

  5、乙方在合同履行期间内,对本合同第二章各条款经常不能良好的履行而被扣罚者,甲方可视为乙方缺少履约能力而发出警告和中止合同,乙方不得以任何理由提出经济赔偿。

  第三章 工程款的结算与支付

  按国家规定计算的建筑面积算 元/㎡ ,如达不到甲方验收质量的以5元/m²罚款,如中途退场的即(按实际完成的工程量以 60% )支付。春节前支付完成工作量60 %,结构验收合格后1月内20 %,其余款竣工验收合格1月内支付20 %。

  第四章 甲方的权利和义务

  1、合同签约后,在合同期内如乙方失去了相应的法律行为能力,甲方有权中止合同。

  2、根据项目实际情况,甲方有义务为乙方提供住宿、床铺和用膳条件,费用乙方自理。

  3、积极为乙方创造必要的施工条件,按计划、按工种、按规格及时供应各类材料及由甲方提供的机械设备。

  4、负责及时提供设计资料、施工图纸,并进行施工组织交底,质量、安全及标准化、文明施工的交底和施工进度计划的交底。

  5、负责乙方进场时的安全、质量和其它方面的教育及乙方施工过程的质量、安全等各方面的监督,发现乙方在施工过程中质量、安全及其它方面存在问题,甲方有权责令乙方返工、整改,直至甲方有权单方面中止合同,清退队伍,由此而造成的损失一切由乙方承担。

  第五章 乙方的职责和义务

  1、乙方必须遵守辽宁省人大会颁发的《辽宁省劳动力市场管理条例》、沈阳市人民政府及有关部门颁发的《沈阳市外来劳动力管理办法》,严格劳动力管理,做到持证上岗。

  2、乙方进入施工现场的施工人员,必须是企业自有职工,不得私自招用社会闲散劳力和盲流人员,不得使用不满18岁的童工和甲方单位职工和亲属,否则甲方有权清退此类人员,对此而造成的一切后果,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  3、乙方进场一周内,必须将进场人员以下证件复印件,造册交甲方备案:职工花名册、职工身份证、外出人员的就业证及1寸照片3张。以后每一个月,乙方向甲方递交一份增减人员的花名册,并附上本条款所规定的各类证件复印件及照片。

  4、乙方必须按甲方的施工组织设计、组织生产,按甲方计划进度要求,保质保量按时或提前完成施工任务,否则作违约处理,特殊情况双方协商另定。

  5、乙方必须精心施工,产品质量必须符合《建筑安装工程施工与验收规范》的要求,如乙方因施工不慎造成甲方直接损失和间接损失,由乙方负责按实赔偿。

  6、在施工过程中,乙方必须遵纪守法,自觉遵守甲方单位的各项规章制度,及甲乙双方签订的各项协议,并接受甲方各方面的监督和检查。如违反,按甲乙双方签订的合同及协议条款执行。

  7、在施工过程中,在未征得甲方同意,乙方不得擅自削减人员或中途调换有效的技术力量。严禁乙方将所承担的工程项目再转包他方,以上如发现后造成工程施工进度,质量或安全事故,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成甲方的一切经济损失。

  第六章 安全

  1、本合同必须与《建筑安装施工安全生产协议》同时签订方能生效,否则本合同无效。

  2、乙方必须加强自身的安全意识教育,进入现场应严格遵守甲方一切安全操作规定,做好安全保护措施。如乙方违章作业造成的安全事故,一切责任与损失由乙方自负,甲方不承担任何义务。

  3、乙方必须每月定期对施工人员作安全教育,教育内容及受教育人员名单应报甲方备查。

  4、安全生产其它事宜参照甲、乙双方签订的安全协议及安全协议补充条款执行。

  第七章 违约责任

  本合同经双方盖章生效后,双方不得违约。如有违约,按国务院颁发的国发(1983)122号文件第十三条有关规定处理。

  第八章 不可抗力和停缓建

  如遇有不可抗力或建设单位(业主)的原因,发生工程停建或缓建,或者甲方与业主的合同中止履行,由甲、乙双方合同亦同时中止。

  第九章 仲裁

  1、因执行本合同发生的争议或合同有关一切争议,双方应通过友好协商解决。

  2、如协商仍不能协议时,则应提交仲裁或诉讼,受理方应为甲方企业注册地的法院。

  3、仲裁裁决是最终裁决,对双方均有约束力。

  4、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外,其余部分应继续执行。

  第十章 合同的生效中止及其他

  1、本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经双方签字后生效,完工决算后自然失效。

  2、不论合同在任何一种方式下终止,双方之间存在的债务及有关权利和义务,不受任何影响,在合同终止后,债务应承担义务,直至债务方付清全部欠款为止。

  3、本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等效力,其中的甲、乙双方均指本合同的甲、乙方。除安全协议,其它附件不再另行注明。

  4、对合同条款的任何修改和补充,经甲、乙双方协商同意后签署书面协议,作为合同的组成部分,具有同等效力。

  5、本合同签订后,甲方派 ,乙方派 为双方各自代表,负责对本合同及其合同附件条款的执行。

  第十一章 法定地址

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  通用工程包工合同3

  发包人全称:(以下简称:甲方)

  承包人全称:(以下简称:乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。

  二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

  1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

  2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

  3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下:

  A、给排水部分:给水部分:接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

  B、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

  三、双方责任:

  1、甲方负责提供施工图纸一套,协调施工用电。

  2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。

  3、承包施工过程中,乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况,甲方有权安排其它施工队进场施工,人工费从乙方扣除。

  4、工完场地清。

  四、工程费计算方式:

  按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。

  注:如由甲方材料供应不上的,与乙方无关。

  五、付款方式:乙方组织人员进场施工后,甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后,一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题,一周内无息一次性支付给乙方。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  通用工程包工合同4

  甲方 :

  乙方:

  经双方协商由乙方承担甲方 潜江市城南新区教学楼水电工、消防 工程施工任务,为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工,经双方同意签定本合同。

  一、承包方式: 包工不包料 。

  二、承包保证金 ∕ 元,合同签订后交甲方,工程验收合格退乙方。

  三、承包范围:

  施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。

  四、承包价款和付款办法

  1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金 ∕ 。

  2、基础底层完工验收合格,付工程承包价款水付 20 %,内粉含天棚、楼地面,完工验收合格后付 %,外粉完工验收合格后付%,竣工验收付%,余款保修期满付清。

  3、工程款的支付必须保证施工工人的工资,乙方如有拖欠施工工人工资,影响工程施工,甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资,如乙方承包款超支,用乙方设备机械抵扣。

  五、工程质量:

  乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底,严格按图纸和规范施工,不得随意增减项目,严格按施工规范检查、验收,服从甲方现场施工管理人员指挥,工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元,以此类推,从承包款中扣除。

  六、安全施工:

  乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底,严格按国家安全施工规范组织施工,安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故,一切责任和损失由乙方承担。

  七、文明施工:

  乙方人员进场,遵守现场文明施工章程,听从甲方现场人员管理,按文明施工条例施工。计划、节约用料,水电材料按计划领料,每天领料未用完交会保管,现场每天无余料过夜,发现一次罚款1000元,二次清退出场。

  八、工期: 20x年3月11日至20x年8月15日 ,乙方按期编排施工进度计划,严格按施工形象进度组织施工,保证按期交工。工期延误每一天罚款20x元,提前奖20x元。施工中乙方工期严重滞后,甲方有权另行安排施工队伍,其施工费用从乙方承包价款中扣支,因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期,工期顺延。

  九、本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日


相关文章

1.包工工程承包合同标准范本

2.工程施工承包的合同范本

3.承包工程合同简单范本

4.建筑工程包工合同范本

5.工程承包合同协议书范本

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享